|
| • |
V & V INGENIEROS GENERALES SRL. VS. UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS (SERVICIOS) |
|
Contrato: Adquisición de Servicios
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dra. Mayte Remy Castagnola
Secretario: Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE
Fecha de Expedición: 3 de diciembre de 2008
|
| • |
CONSORCIO ITAYA VS. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO |
|
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Ricardo Rodríguez Ardiles (Presidente)
Dr. Marco Antonio Martínez Zamora
Ing. Federico Roldán Arrogas
Secretario: Víctor Remigio Ramírez Amaro
Fecha de Expedición: 07 de julio de 2010 |
| • |
CONSORCIO CONSTRUCCIONES CONVENCIONALES E.I.R.L. - PETROPERÚ |
|
Contrato de Bienes
Demandante: Consorcio Construcciones Convencionales E.I.R.L
Demandado: PETROPERÚ
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Guillermo Hesse Martínez (Presidente)
Dr. José Carlos Arroyo Reyes
Dr. Eduardo Barboza Beraún
Secretario: Miguel Ángel Vargas Buendía
Fecha de Expedición: 25 de febrero de 2010
|
| • |
COMMIT - SUNARP |
|
Contrato de Bienes
Demandante: Consulting Management & Methodology on Information
Demandado: Zona Registral IX – Sede Lima
Materia: Ampliación de Plazo
Árbitro Único: Dr. Alonso Morales Acosta
Secretario: Rafael Torres Morales
Fecha de Expedición: 25 de enero de 2010 |
| • |
CONALVIAS S. A. - SUCURSAL PERU VS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL |
|
Contrato de Obra
Demandante: CONALVIAS S.A. – Sucursal Perú
Demandado: SEDAPAL
Materia: Ampliación de plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Alonso Morales Acosta (Presidente)
Dr. Mario Gastón Humberto Fernández Cruz
Dr. Juan Francisco Rojas Leo
Secretario: Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Lima
Fecha de Expedición: 01 de junio de 2010 |
| • |
MINISTERIO DEL INTERIOR - CONSIC SAC |
|
Contrato de Obra
Demandante: CONSICSAC
Demandado: Ministerio del Interior
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Alfredo Zapata Velazco (Presidente)
Dr Norvil Montaño Rojas
Ing. Mario Manuel Silva López
Secretario: Alicia Vela López
Fecha de Expedición: 13 de mayo de 2010 |
| • |
ARESA CONTRATISTAS GENERALES SAC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO |
|
Contrato de Obra
Demandante: Aresa Contratistas Generales S.A.C.
Demandado: Municipalidad Provincial de Trujillo
Materia: Ampliación de Plazo
Árbitro Único: Dr. Juan Manuel Fiestas Chunga
Secretario: Anabell García Olivera
Fecha de Expedición: 21 de mayo de 2010 |
| • |
CONSORCIO ENERGIA - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS |
|
Contrato de Obra
Demandante: Consorcio Energía
Demandado: Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Víctor Wenceslao Palomino Ramírez (Presidente)
Dr. Flavio W. Zenitagoya Bustamante
Ing. Carlos López Avilés
Secretario: Jessica Lourdes Palomino Torres
Fecha de Expedición: 05 de mayo de 2010 |
| • |
CONSORCIO BOLOGNESI - GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO |
|
Contrato de Obra
Demandante: Consorcio Bolognesi
Demandado: Gobierno Regional de Huánuco
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Gonzalo García – Calderón Moreyra (Presidente)
Dr. José Carlos Arroyo Reyes
Dr. Juan José Pérez – Rosas Pons
Secretario: Alberto Erubem Molero Rentería
Fecha de Expedición: 20 de abril de 2010 |
| • |
PODER JUDICIAL - PABEL EDMUNDO MOLINA FALCONI |
|
Contrato de Obra
Demandante: Pabel Edmundo Molina Falconí
Demandado: Poder Judicial
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dra. Elvira Martínez Coco (Presidenta)
Dr. Mario Peralta González
Dr. Daniel Henostroza De la Cruz
Secretario: Álvaro Gustavo Aguilar Ojeda
Fecha de Expedición: 23 de abril de 2010 |
| • |
PROVIAS DESCENTRALIZADO - SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA - SIMA SA |
|
Contrato de Consultoría para Obra
Demandante: Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERÚ)
Demandado: PROVIAS DESCENTRALIZADO
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Richard Martin Tirado (Presidente)
Dr. Rolando Eyzaguirre Maccan
Dr. Guy Figueroa Tackoen
Secretario: Jorge Hidalgo Solórzano
Fecha de Expedición: 08 de junio de 2010 |
| • |
MINISTERIO DE EDUCACION UE-026 - LEARNING RESOURCES INC |
|
Contrato de Bienes
Demandante: Learning Resources Inc.
Demandado: Ministerio de Educación – UE 026
Materia: Ampliación de Plazo
Tribunal Arbitral: Dr. Carlos Ruska Maguiña (Presidente)
Dr. Pedro Coronado Labó
Ing. Mario Manuel Silva López
Secretario: Miguel Santa Cruz Vital
Fecha de Expedición: 13 de abril de 2010
|