Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Miembros del Colegio de Arbitraje Administrativo


	Ejecución de Contrato

ARESA CONTRATISTAS GENERALES SAC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Contrato de Obra Demandante: Aresa Contratistas Generales S.A.C. Demandado: Municipalidad Provincial de Trujillo Materia: Ampliación de Plazo Árbitro Único: Dr. Juan Manuel Fiestas Chunga Secretario: Anabell García Olivera Fecha de Expedición: 21 de mayo de 2010

Sumilla: “…como a esa fecha la MPT no se había pronunciado al respecto mediante Resolución alguna, se configura la hipótesis normativa (…) y por tanto opera de pleno derecho la consecuencia jurídica de dicha hipótesis, esto es: considerar ampliado el plazo en los términos de la solicitud de ARESA, por no haber la MPT emitido pronunciamiento al respecto dentro de los plazos señalados…”.

Central de Consultas * 614-3636 - Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs. / Central Administrativa * 613-5555 - Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.
Trámite Documentario * Horario de Atención: 8:30 a 16:30 hrs. / Central Administrativa: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú
Trámite Documentario: Av. Punta del Este s/n Edificio El Regidor 1er. piso Nº 108 zona comercial del Conjunto Residencial San Felipe-Jesús María-Lima 11/ Perú

stone island sale stone island shadow jackets stone island outlet online 70% off Stone Island Jacket Salvatore Ferragamo Shoes Sale Cheap Salvatore Ferragamo Outlet Online