Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


	Ejecución de Contrato

ARESA CONTRATISTAS GENERALES SAC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Contrato de Obra Demandante: Aresa Contratistas Generales S.A.C. Demandado: Municipalidad Provincial de Trujillo Materia: Ampliación de Plazo Árbitro Único: Dr. Juan Manuel Fiestas Chunga Secretario: Anabell García Olivera Fecha de Expedición: 21 de mayo de 2010

Sumilla: “…como a esa fecha la MPT no se había pronunciado al respecto mediante Resolución alguna, se configura la hipótesis normativa (…) y por tanto opera de pleno derecho la consecuencia jurídica de dicha hipótesis, esto es: considerar ampliado el plazo en los términos de la solicitud de ARESA, por no haber la MPT emitido pronunciamiento al respecto dentro de los plazos señalados…”.