Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


	Ejecución de Contrato

CONALVIAS S. A. - SUCURSAL PERU VS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL

Contrato de Obra Demandante: CONALVIAS S.A. – Sucursal Perú Demandado: SEDAPAL Materia: Ampliación de plazo Tribunal Arbitral: Dr. Alonso Morales Acosta (Presidente) Dr. Mario Gastón Humberto Fernández Cruz Dr. Juan Francisco Rojas Leo Secretario: Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Lima Fecha de Expedición: 01 de junio de 2010

Sumilla: “…en vista que el contratista efectuó el pedido en la oportunidad prevista en el cronograma, y si por razones ajenas a dicho contratista, no se dieron las aprobaciones respectivas, no cabe luego rechazar el pedido por considerársele extemporáneo…”.