Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


	Ejecución de Contrato

MINISTERIO DEL INTERIOR - CONSIC SAC

Contrato de Obra Demandante: CONSICSAC Demandado: Ministerio del Interior Materia: Ampliación de Plazo Tribunal Arbitral: Dr. Alfredo Zapata Velazco (Presidente) Dr Norvil Montaño Rojas Ing. Mario Manuel Silva López Secretario: Alicia Vela López Fecha de Expedición: 13 de mayo de 2010

Sumilla: “…las paralizaciones deben ser ajenas a la voluntad del Contratista, es decir que no habría existido voluntad de paralizar la obra por parte del Contratista o lo que es igual, que no haya prueba de la existencia de dolo…”.