Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


	Ejecución de Contrato

CONSORCIO ENERGIA - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Contrato de Obra Demandante: Consorcio Energía Demandado: Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas Materia: Ampliación de Plazo Tribunal Arbitral: Dr. Víctor Wenceslao Palomino Ramírez (Presidente) Dr. Flavio W. Zenitagoya Bustamante Ing. Carlos López Avilés Secretario: Jessica Lourdes Palomino Torres Fecha de Expedición: 05 de mayo de 2010

Sumilla: “…es de advertirse que el demandante presentó la solicitud de ampliación de plazo (…) cuando el plazo contractual había concluido. (…) correspondía que el contratista solicite una ampliación de plazo parcial, en razón de que la causal continuaba vigente, debiendo haber presentado la solicitud de ampliación de plazo antes del vencimiento del plazo contractual…”.