Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


	Ejecución de Contrato

PODER JUDICIAL - PABEL EDMUNDO MOLINA FALCONI

Contrato de Obra Demandante: Pabel Edmundo Molina Falconí Demandado: Poder Judicial Materia: Ampliación de Plazo Tribunal Arbitral: Dra. Elvira Martínez Coco (Presidenta) Dr. Mario Peralta González Dr. Daniel Henostroza De la Cruz Secretario: Álvaro Gustavo Aguilar Ojeda Fecha de Expedición: 23 de abril de 2010

Sumilla: “…a criterio de este Tribunal Arbitral debe prevalecer las anotaciones del Cuaderno de Obra sobre lo señalado en el Informe (…) elaborado por el Supervisor, debiendo tenerse las afirmaciones de dicho informe como inexactas…”.