Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


	Ejecución de Contrato

CONSORCIO INGENIERÍA - PROGRAMA AGUA PARA TODOS (PARSSA)

Contrato de Obra Demandante: Consorcio Ingeniería Demandando: Programa Agua para Todos (PARSSA) Materia: Adicionales Tribunal Arbitral: Dr. Alberto Loayza Lazo (Presidente) Dra. Elvira Martínez Coco Dr. Alfredo León Segura Secretario: Juan Huamaní Chávez Fecha de Expedición: 26 de febrero de 2010

Sumilla: “Que los adicionales aprobados dan lugar a la ampliación de plazo correspondiente para su ejecución y por el tiempo que toma su aprobación…”.