Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado


	Otros

CONSORCIO MAESACU - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Contrato de Obra Demandante: Consorcio Maesacu Demandado: Gobierno Regional de Junín Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios Tribunal Arbitral: Dr. Ramiro Rivera Reyes (Presidente) Dr. Luis Felipe Pardo Narvaez Ing. Mario Manuel Silva López Secretario: Alicia Vela López Fecha de Expedición: 10 de mayo de 2010

Sumilla: “…el artículo 240 del Reglamento, establece que el contratista tiene derecho al resarcimiento de daños y perjuicios, en el caso de la demora en el inicio del plazo de ejecución de obra, por causas imputables a la entidad; sin embargo en el presente caso no se ha podido verificar que se haya incumplido con algunas de las condiciones establecidas en el referido artículo 240, puesto que no consta en autos documento algunos que acredite su pretensión…”.